Образец отзыва на иск в арбитражный суд

Образец отзыва на исковое заявление

В Арбитражный суд Новосибирской области
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца»
630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1

От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 99

Дело: А45-6543/2018
Судья: Печурина Ю.А.

Отзыв на исковое заявление

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика» о взыскании суммы неотработанного аванса и неустойки. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 января 2018 года заявление принято к рассмотрению.
С доводами Истца, указанными в исковом заявлении Ответчик не согласен, по следующим основаниям:
1. В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока сдачи выполненных работ и ссылается на п. 9.2. договора, согласно которому, в случае нарушения предусмотренного договором срока сдачи выполненных работ, подрядчик выплачивает генеральному подрядчику пени в размере 0,5% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Из содержания договора следует, что сторонами согласована ответственность подрядчика как за нарушение срока сдачи выполненных работ (п. 9.2. договора), так и за нарушение срока завершения работ (абз. 2 п. 9.4. договора).
Срок сдачи выполненных работ не тождественен понятию срок завершения работ, поскольку представляет собой, по существу, процедуру подписания и направления в адрес генерального подрядчика актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ приведен в разделе 3 договора «порядок сдачи и приемки работ». Согласно п. 3.1. договора, приемка выполненных работ по настоящему договору и дополнительным соглашениям к нему осуществляется сторонами путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, соответственно.
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет генподрядчику акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, кс-3) в отношении фактически выполненных работ в трех экземплярах, а также документы подтверждающие объемы выполненных работ, включая, но не ограничиваясь исполнительной документацией, оформленной в соответствии с действующими нормами и правилами, паспортами на используемые материалы и т.д. (п. 3.2. договора).
Подрядчик в течение двух рабочих дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3 направляет генеральному подрядчику счет-фактуру и счет на оплату (п. 3.4. договора).
В пункте 1.4. договора согласованы сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ 17 июля 2017 года, срок завершения работ 17 сентября 2017 года.
Согласно п. 9.4. договора, при нарушении договорных обязательств генеральный подрядчик имеет право предъявить подрядчику за нарушение срока завершения работ свыше 20 календарных дней сверх установленного договором срока (п. 1.4. договора) – штраф в размере 5% от стоимости работ по настоящему договору.
Таким образом, из буквального толкования условий пунктов 1.4., 3.1., 3.2., 3.4., 9.2. и 9.4. договора не следует, что срок сдачи выполненных работ, соответствует сроку завершения работ указанному в п. 1.4. договора.

2. В соответствии с процессуальными правилами доказывания, установленными ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вопреки требованию ст. 65 АПК РФ истец не доказал нарушение ответчиком срока сдачи выполненных работ.

3. В просительной части искового заявления истец просит взыскать с ответчика неустойку предусмотренную п. 9.11. договора, в размере 100 000 рублей за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г. (77 дней). Согласно п. 9.11. договора, в случае нарушения подрядчиком срока разработки и передачи проекта производства работ подрядчиком генподрядчику, указанного в п. 5.1.24. договора, подрядчик оплачивает штраф в размере 1300 рублей за каждый день просрочки.
При этом ответчик полагает что размер неустойки за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г., явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение истцом необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).
Несоразмерность и необоснованность выгоды выражается в том, что отсутствует возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства по предоставлению проекта производства работ. Согласно действующему законодательству РФ не требовалось составление проекта производства работ выполняемых в рамках заключенного договора между истцом и ответчиком. Истец просит суд уменьшить договорную неустойку предусмотренную п. 9.11. договора.

4. Ответчик считает, что заявленный истцом размер неустойки предусмотренный п. 9.2. договора в размере 844 444,12 рублей явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, поскольку размер неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки (180% годовых) является чрезмерно завышенным и взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению истцом необоснованной выгоды, сумма неустойки значительно превышает сумму возможных убытков.
Руководствуясь абз. 2 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» для определения величины, достаточной для компенсации потерь истца, ответчик полагает необходимым исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения (14,5% годовых).
При сумме задолженности 500 000 рублей размер процентов составляет: 47 778,90 копеек (Расчет приведен в приложении № 1).
В случае удовлетворения судом заявленных истцом требований просим суд применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер договорной неустойки предусмотренной п. 9.2. и 9.11. договора.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 131 АПК РФ,

ПРОСИМ:

в удовлетворении исковых требований истца к ответчику отказать частично.

Можно ли не явиться на суд в качестве свидетеля?

Уважаемая Светлана!

Меня вызывают в суд в качестве свидетеля,
Светлана «Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
Статья 70. Обязанности и права свидетеля

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в
назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель может быть
допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни,
старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии
явиться по вызову суда.
Имею ли я права не явиться на суд, т.к. не с кем оставлять ребенка или это не аргумент.
Светлана

В любом случае Вы должны известить суд о причинах неявки.

Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в
деле, о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей,
экспертов, специалистов, переводчиков и выносит определение о
продолжении судебного разбирательства или о его отложении.

В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не
явился в судебное заседание по причинам, признанным судом
неуважительными, он может быть подвергнут штрафу в размере до одной
тысячи рублей. Свидетель при неявке в судебное заседание без
уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут
принудительному приводу.

Как пенсионерам 1953-67 года рождения получить единовременную выплату

Это деньги из накопительной части пенсии. Получить единовременное пособие могут, увы, не все пенсионеры, даже если они родились в 1953-1967 годах. Есть несколько условий, которым пенсионер должен соответствовать.

Кому положена выплата

Во-первых, необходимо попадать в возрастную категорию, указанную выше.
Во-вторых, надо, чтобы человеку уже назначили пенсию по старости, причем страховую — не социальную. Как вы помните, социальная пенсия — это «минималка» для тех, кто не заработал трудовую пенсию. То есть для тех, у кого не хватает стажа или пенсионных баллов. Помимо всего прочего, ее назначают на 5 лет позднее, чем наступает пенсионный возраст.
В-третьих, важно, чтобы человек с 2002 по 2004 год уплачивал страховые взносы на накопительную пенсию. Несложно вычислить, что это мужчины от 1953 до 1966 года рождения и женщины помоложе: 1957-1966 годов рождения.
В-четвертых, женщины, которые направили маткапитал на формирование своей пенсии, тоже имеют право на выплату.
В-пятых, если вы не проходите по этим критериям, есть еще одна возможность получить деньги. Оказывается, их выплачивают тем, кто участвует в программе по государственному софинансировании пенсий. То есть тем, кто самостоятельно платит страховые взносы на накопительную часть.

Как получить деньги

Для того чтобы получить деньги, нужно прийти в уже знакомое вам отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства и принести туда необходимый пакет документов. Там вас попросят написать соответствующее заявление. Деньги, как правило, приходят на банковскую карту приблизительно через месяц — вместе с ближайшей пенсией.
Получить выплату можно единовременно, то есть разом забрать всю накопленную сумму. Есть еще возможность получать начисления регулярно: раз в 5 лет или реже. Эта возможность действует для граждан 1967 года рождения и моложе, в том случае, если они отказались от формирования накопительной пенсии.

Куда обращаться

Чтобы узнать, полагается ли вам такая доплата, нужно прийти в ПФР и там все уточнить. Для оформления выплат понадобится паспорт, трудовая книжка и СНИЛС. Еще нужно подтверждения права на пенсию, документы о назначении инвалидности — при наличии. И заявление. Его можно составить на месте.
Можно приносить копии документов, но они должны быть обязательно заверены нотариально. Допускается также подавать бумаги на выплату не лично, но тогда понадобится паспорт представителя и доверенность на его имя.

Сколько заплатят

Величина выплат зависит от суммы, накопленной на персональном счете в Пенсионном Фонде. Граждане, родившиеся в 1967 году и ранее, делали взносы на накопительную часть пенсии в 2002-2004 годах, соответственно, выплатить им могут не очень много. Как правило, речь идет о сумме в 5-15 тысяч рублей. Таковы официальные сведения.
На деле же все не так. Единовременная выплата попадает на счет автоматически при начислении пенсии. И в день, когда приходят выплаты, пенсионер узнает, сколько же ему в итоге заплатили. И часто он получает 300-500 рублей, не больше.
Если россиянин намерен получить выплату из накопительной части, ему требуется убедиться в том, что сумма не более 5% от средств, которые он получает ежемесячно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *